칭하이 다지황 프로젝트 종합개발센터 직원식당 유지관리 프로젝트 변경에 대한 공지

입찰 문서의 특별 레드벨벳 토토 조건이 다음과 같이 변경되었습니다:

섹션 2 특별 레드벨벳 토토 조건

1. 일반 레드벨벳 토토

1.1 단어 정의

1.1단어 정의

1.1.1레드벨벳 토토

1.1.1.10기타 레드벨벳 토토 문서는 다음과 같습니다:   없음 

1.1.2.4감독자: 미정

1.1.2.5디자이너:

이름: 칭하이 바오하오 건축 장식 공학 설계 회사

1.1.3엔지니어링 및 장비

1.1.3.7건설 현장의 일부인 기타 장소는 다음과 같습니다: "일반 이용 약관"과 동일합니다

1.1.3.9영구 토지 점유: "일반 용어"와 동일합니다

1.1.3.10임시 토지 점거: "일반 용어"와 동일합니다

13법률

레드벨벳 토토에 적용되는 기타 규범 문서: 없음 

1.4 표준 및 사양

1.4.1 프로젝트에 적용할 수 있는 표준 사양은 다음과 같습니다 없음 。

1.4.2 레드벨벳 토토자는 외국 표준 및 사양의 이름을 제공합니다: 없음 ；

레드벨벳 토토자가 제공한 외국 표준 및 사양의 사본 수: 없음 ；

레드벨벳 토토자는 외국 표준 및 사양의 이름을 제공합니다: 없음 。

1.4.3 프로젝트의 기술 표준 및 기능 요구 사항에 대한 레드벨벳 토토자의 특별 요구 사항:

1.5 레드벨벳 토토서 우선순위

레드벨벳 토토서의 구성과 우선순위는 다음과 같습니다: "일반 이용 약관"과 동일 。

1.6 도면 및 레드벨벳 토토자 문서

1.6.1 도면 제공

고용주가 레드벨벳 토토자에게 도면을 제공하는 기한: 프로젝트 시작일 이전 이상 7 일;

고용주가 레드벨벳 토토자에게 제공한 도면 수: 그림 제공 4 설정 ；

고용주가 레드벨벳 토토자에게 제공한 도면의 내용: 이 프로젝트의 건축 도면용 。

1.6.4 레드벨벳 토토자 문서

레드벨벳 토토자가 제공해야 하는 문서는 다음을 포함합니다 레드벨벳 토토시 동의함 ；

레드벨벳 토토자가 제공한 문서의 마감일은 다음과 같습니다 "칭하이성 다지황 프로젝트 건설국 레드벨벳 토토 관리 방법"의 관련 규정을 따르십시오

레드벨벳 토토자가 제공한 문서 수: 4 ；

레드벨벳 토토자가 제공한 문서의 형식은 다음과 같습니다 종이 버전 ；

사용자가 레드벨벳 토토자 문서를 검토하고 승인하는 기한: "칭하이성 은달지황 프로젝트 건설관리국의 레드벨벳 토토 관리 방법"의 관련 규정에 따라 시행됩니다 。

1.6.5 현장 도면 준비

현장 도면 작성에 관한 합의: "일반 약관"과 동일 。

1.7 연락처

1.7.1 고용주와 레드벨벳 토토자는 다음과 같습니다 7 레드벨벳 토토과 관련된 통지, 승인, 인증서, 인증서, 지침, 지침, 요구 사항, 요청, 동의, 의견, 결정 및 결정을 며칠 이내에 상대방에게 서면으로 보냅니다

1.7.2 레드벨벳 토토자가 문서를 받는 장소: 시닝시 쿤룬로 18 아니요 (도청 수자원국 건물) 12 楼) ；

레드벨벳 토토자가 지정한 수신인은 다음과 같습니다: 레드벨벳 토토서 서명 시 합의함 。

레드벨벳 토토자가 문서를 받는 장소: 건설현장사업부 ；

레드벨벳 토토자가 지정한 수신인은 다음과 같습니다: 레드벨벳 토토시 동의함 。

감독자가 문서를 받는 장소: 건설현장사업감독부 ；

감독자가 지정한 수신자는 다음과 같습니다: 레드벨벳 토토시 동의함 。

1.10 교통

1.10.1 사이트에 입장하고 나갈 수 있는 권리

사이트 출입 권한에 대한 동의: 레드벨벳 토토자는 통행권, 외부 시설을 건설할 권리를 획득하고 관련 비용을 부담합니다 。

1.10.3 공연장 내 교통

오프사이트 트래픽과 온사이트 트래픽의 경계에 대한 합의: 레드벨벳 토토자는 관련 비용을 부담해야 합니다

레드벨벳 토토자에게 프로젝트 건설 요구를 충족하는 현장 도로 및 교통 시설을 무료로 제공하는 고용주에 관한 레드벨벳 토토: 레드벨벳 토토자는 관련 비용을 부담해야 합니다

1.10.4 크기 초과 및 중량 초과 품목 운송

대형 또는 중량 초과 품목 운송에 필요한 도로 및 교량의 임시 보강 및 재건 비용 및 기타 관련 비용은 다음에서 충당됩니다 레드벨벳 토토자는 책임을 져야 합니다

1.11 지적재산권

1.11.1 고용주가 레드벨벳 토토자에게 제공한 도면의 저작권, 프로젝트 구현을 위해 고용주가 직접 작성하거나 고용주가 의뢰한 기술 사양, 고용주의 레드벨벳 토토 요구 사항을 반영하는 저작권 또는 유사한 성격의 기타 문서에 대한 소유권에 관해: "일반 용어"와 동일 。

레드벨벳 토토자가 제공한 위 문서의 사용 제한에 관한 요구사항: "일반 이용 약관"과 동일합니다

1.11.2 프로젝트 시행을 위해 레드벨벳 토토자가 작성한 문서의 저작권 소유권에 관하여: "일반 약관"과 동일 。

레드벨벳 토토자가 제공한 위 문서의 사용 제한에 관한 요구사항: "일반 이용 약관"과 동일 。

1.11.4 시공자가 시공과정에서 사용한 특허, 독점기술 및 기술비밀에 대한 로열티를 부담하는 방법 : "일반약관"과 동일 。

1.13 BOM 오류 정정

수량 명세서에 오류가 발생한 경우 레드벨벳 토토 가격 조정 여부: 아니요 。

레드벨벳 토토 가격 조정이 허용되는 프로젝트 수량 편차 범위: 아니요 。

2. 레드벨벳 토토자

2.2 레드벨벳 토토자 대표

레드벨벳 토토자 대표:

성 이름: 레드벨벳 토토시 동의함 ；

고용주가 고용주 대표에게 부여하는 권한의 범위는 다음과 같습니다 레드벨벳 토토시 동의함 。

2.4 건설현장, 건설조건 및 기본정보 제공

2.4.1 건설현장 제공

도급업체가 건설 현장을 양도하는 기한에 대해: "일반 이용 약관"과 동일 。

2.4.2 건축 조건 제공

레드벨벳 토토자는 다음을 포함하여 건설에 필요한 조건을 제공할 책임이 있습니다 레드벨벳 토토자는 관련 비용을 부담하고 부담해야 합니다 。

2.5 자금 출처 증명 및 지불 보증

레드벨벳 토토자가 자금 출처 증명을 제공하기 위한 기한 요건: 제공되지 않음 。

레드벨벳 토토자가 지급 보증을 제공하는지 여부: 아니요 。

레드벨벳 토토자가 제공하는 지불 보증 형식: 없음 。

3레드벨벳 토토자

3.1 레드벨벳 토토자의 일반 의무

（9) 레드벨벳 토토자가 제출한 완료 문서의 내용: "일반 약관"과 동일하며 산업 당국 및 도시 건설 기록 관리 기관의 규정을 준수합니다 。

레드벨벳 토토자가 제출해야 하는 완료 데이터 세트 수: 4 설정 。

레드벨벳 토토자가 제출한 완료 데이터 비용: 레드벨벳 토토자가 부담함 。

레드벨벳 토토자가 제출한 데이터 전송 완료 시간: 완료 승인 후 28 일 이내 。

레드벨벳 토토자가 제출한 완료 문서에 대한 양식 요구 사항: 종이 버전 。

（10) 기타 레드벨벳 토토자가 이행해야 할 의무: ① 레드벨벳 토토자는 레드벨벳 토토자가 지정한 생산 구역 내에서 개발자의 요구 사항에 따라 생산 시설만 배치할 수 있습니다 ② 시공자는 감리자의 지시에 따라 취득한 토지의 원래 시설을 해체하고 청소할 책임을 진다 ③레드벨벳 토토자는 공사로 인해 전력공급이 중단되는 경우를 대비하여 건설현장에 일정용량의 예비전원을 구비하여야 한다 ④ 수급인은 자신이 담당하는 모든 업무에 있어서 본 레드벨벳 토토과 관련하여 사업주 및 품질안전관리당국이 발행한 품질 및 안전관리 문서, 규정 및 기준을 준수 및 이행하여야 하며, 수급인이 상기 문서, 규정 및 기준을 위반하여 발생한 불리한 결과에 대하여 사업주는 책임이 면제되도록 하여야 한다 ⑤수급인은 수급인이나 감독자를 섬기기 위한 인력을 고용하여서는 아니 된다

3.2 프로젝트 관리자

3.2.1 프로젝트 관리자:

레드벨벳 토토자의 프로젝트 관리자에 대한 승인 범위는 다음과 같습니다 "일반 용어"와 동일 。

건설 현장에서 프로젝트 관리자의 월별 시간 요구 사항에 대해: 프로젝트 관리자는 최소 한 달 동안 건설 현장에 상주해야 합니다22 공사관리자가 단기간 공사현장을 떠나 있는 경우에는 그 직무를 수행할 대표자를 선임하고 시공자의 동의를 얻어야 한다

3.2.3 허가 없이 프로젝트 관리자를 변경할 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임: "일반 약관"과 동일 。

3.2.4 합당한 이유 없이 프로젝트 관리자 교체를 거부하는 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임: "일반 이용 약관"과 동일합니다

3.3 레드벨벳 토토자 직원

3.3.1 레드벨벳 토토자가 사업관리청 및 건설현장 관리인력의 정리보고서 제출 기한 : "일반약관"과 동일 。

3.3.3 정당한 이유 없이 주요 건설관리 인력 교체를 거부하는 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임: "일반 약관"과 동일 。

3.3.4 도급업체의 주요 건설 관리 인력이 건설 현장을 떠나는 데 대한 승인 요건: "일반 용어"와 동일 。

3.3.5 허가 없이 주요 건설 관리 인력을 교체하는 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임: "일반 이용 약관"과 동일합니다

허가 없이 건설 현장을 떠난 레드벨벳 토토자의 주요 건설 관리 인력에 의한 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 이용 약관"과 동일 。

3.5 하도급 레드벨벳 토토

3.5.1 하도급에 관한 일반 합의

하도급이 금지된 프로젝트는 다음과 같습니다: "일반 용어"와 동일 。

주요 작업의 주요 구조 및 범위: "일반 이용 약관"과 동일 。

3.5.2 하도급 확인

하도급이 허용되는 전문 프로젝트는 다음과 같습니다: "일반 용어"와 동일 。

하도급에 관한 기타 레드벨벳 토토: "일반 이용 약관"과 동일 。

3.5.4 하도급 가격

하도급대금 지급에 관한 합의: "일반 용어"와 동일 。

3.6 완제품 및 반제품의 프로젝트 관리 및 보호

레드벨벳 토토자가 프로젝트와 프로젝트 관련 자재 및 엔지니어링 장비를 관리하는 시작 시간: "일반 용어"와 동일 。

3.7 성능 보증

레드벨벳 토토자가 이행 보증을 제공하는지 여부: 예 。

레드벨벳 토토자가 제공하는 이행 보증의 형식, 금액 및 기간: 이행 보증 형태: 이행 보증 또는 현금 양도;

이행보증금액 : 레드벨벳 토토가격 10% 。

4감독자

4.1 감독자를 위한 일반 조항

감독자의 감독 내용에 대하여: "일반 이용 약관"과 동일 。

감독자의 감독 권한에 대하여: "일반 용어"와 동일 。

건설 현장의 감독관 사무실 및 생활 공간 제공 및 비용에 관한 합의: "일반 용어"와 동일 。

4.4 동의 또는 결정

고용주와 레드벨벳 토토자가 협상을 통해 합의에 도달할 수 없는 경우 고용주는 감독자에게 다음 문제를 결정하도록 권한을 부여합니다

（1） 레드벨벳 토토서에 서명할 때 동의한 대로 。

5프로젝트 품질

5.1 품질 요구사항

5.1.1 특별 품질 표준 및 요구사항: 없음 。

엔지니어링 수상에 대한 약속: 없음 。

5.3 은폐된 엔지니어링 검사

5.3.2 레드벨벳 토토자는 숨겨진 작업 검사 기한을 감독자에게 미리 알려야 합니다 "일반 용어"와 동일 。

감독자가 제 시간에 검사를 수행할 수 없는 경우 사전에 검사해야 합니다 24 시간이 소요됩니다

최대 연장 시간은 다음을 초과할 수 없습니다: 48 시간

6안전하고 문명화된 건설과 환경 보호

6.1 안전하고 문명화된 건설

6.1.1 프로젝트 안전 생산 목표 및 해당 사항에 대한 합의: 없음 。

6.1.4 공공 안보에 관한 특별 협정: 없음 。

건설현장 보안관리계획 작성에 관한 합의: "일반 이용 약관"과 동일합니다

6.1.5 문명 건설

문명 건설에 대한 레드벨벳 토토 당사자의 요구 사항: "일반 약관"과 동일 。

6.1.6 안전하고 문명화된 건설비 지불 비율 및 지불 기간에 대한 합의: "일반 이용 약관"과 동일 。

7공사기간 및 진행상황

7.1 건설 조직 설계

7.1.1 레드벨벳 토토 당사자가 합의한 건설 조직 설계에 포함되어야 하는 기타 내용은 다음과 같습니다 없음

7.1.2 건설 조직 설계 제출 및 수정

레드벨벳 토토자가 세부 건설 조직 설계를 제출하는 기한에 대한 합의: "일반 용어"와 동일 。

세부 건설 조직 설계를 받은 후 고용주와 감독자가 수정 사항을 확인하거나 제안하는 데 걸리는 시간 제한: "일반 이용 약관"과 동일 。

7.2 공사 일정

7.2.2 공사 일정 수정

수정된 건설 일정을 받은 후 고용주와 감독자가 수정 사항을 확인하거나 제안하는 시간 제한: "일반 약관"과 동일 。

7.3 건설 시작

7.3.1 건설 시작 준비

레드벨벳 토토자가 프로젝트 시작 보고서 양식을 제출해야 하는 마감일 정보: "일반 이용 약관"과 동일 。

레드벨벳 토토자가 완료해야 하는 기타 준비 작업 및 마감일 정보: "일반 이용 약관"과 동일 。

기타 준비 작업 및 레드벨벳 토토자가 완료해야 하는 기한 정보: "일반 이용 약관"과 동일 。

7.3.2 작업 개시 통지

레드벨벳 토토자의 사유로 인해 감독자가 예정된 시작일에 도착하지 못했습니다 90 일 이내에 레드벨벳 토토자는 가격 조정을 요청하거나 레드벨벳 토토을 종료할 권리가 있습니다

7.4 측정 및 측설

7.4.1 고용주가 레드벨벳 토토자에게 측정 기준점, 기준점 및 레벨 포인트와 감독자를 통해 서면 정보를 제공하는 기간: "일반 이용 약관"과 동일 。

7.5 건설 지연

7.5.1 도급업체의 사정으로 공사기간이 지연되었습니다

（7) 시공업체로 인해 공사 기간이 지연되는 기타 상황: 없음 。

7.5.2 도급업체 사유로 인한 공사 지연

도급업체의 과실로 인해 공사 기간이 지연된 경우, 지연된 완공에 대한 위약금 계산 방법은 다음과 같습니다 연체된 완료에 대한 청산된 손해는 매일 발생합니다1000 위안 。

도급업체의 귀책사유로 인한 공사기간 지연으로 인한 공사지연으로 인한 지연손해배상액 상한: 최종 누적 총액은 레드벨벳 토토 가격을 초과할 수 없습니다 10% 。

7.6 불리한 재료 조건

불리한 물질적 조건에 관한 기타 상황 및 관련 레드벨벳 토토: 레드벨벳 토토 체결 시 합의함 。

7.7 매우 혹독한 기상 조건

고용주와 레드벨벳 토토자는 다음 상황이 비정상적으로 심각한 기상 조건으로 간주된다는 데 동의합니다

（1) 레드벨벳 토토 시 동의함 。

7.9 조기 완료에 대한 보상

7.9.2 조기 완료에 대한 보상: 없음 。

8자재 및 장비

8.4 자재 및 엔지니어링 장비의 보관 및 사용

8.4.1 레드벨벳 토토자가 공급한 자재 및 장비의 보관 비용 부담: "일반 약관"과 동일 。

8.6 샘플

861샘플 제출 및 저장

레드벨벳 토토자가 샘플을 제출해야 하는 자재 또는 엔지니어링 장비, 샘플 유형, 이름, 사양, 수량 요구 사항: 레드벨벳 토토 체결 시 합의함 。

8.8 건설 장비 및 임시 시설

8.8.1 임시 시설 건설 비용에 관해 레드벨벳 토토자가 제공한 건설 장비 및 임시 시설에 대한 합의: 레드벨벳 토토자가 부담함 。

9테스트 및 검사

9.1 테스트 장비 및 테스트 인력

9.1.2 테스트 장비

건설 현장에서 구성해야 할 테스트 사이트 : 레드벨벳 토토시 합의함 。

건설 현장에 필요한 테스트 장비: 레드벨벳 토토시 규정 。

건설 현장에서 요구되는 기타 테스트 조건: 레드벨벳 토토 시 합의됨 。

9.4 현장 공정 테스트

현장 공정 테스트 관련 레드벨벳 토토: 레드벨벳 토토 체결 시 합의함 。

10변경

10.1 변경 범위

변경 범위에 대한 합의: "일반 이용 약관"과 동일 。

10.4 평가 변경

10.4.1 평가 원칙 변경

평가 변경에 대한 합의:"일반 이용 약관"과 동일합니다

10.5 레드벨벳 토토자의 합리적인 제안

감독자가 레드벨벳 토토자의 합리화 제안을 검토하는 데 걸리는 시간 제한: "일반 약관"과 동일 。

고용주가 레드벨벳 토토자의 합리화 제안을 검토하고 승인하는 기한: "일반 이용 약관"과 동일 。

레드벨벳 토토 가격을 낮추거나 프로젝트의 경제적 이익을 향상시키기 위해 레드벨벳 토토자가 제안한 합리적인 제안에 대한 보상 방법 및 금액은 다음과 같습니다 없음 。

10.7 임시 평가

잠정 추정 자재 및 엔지니어링 장비에 대한 자세한 내용은 첨부 파일을 참조하세요 11: "잠정 평가 목록"

10.7.1 법률에 따라 입찰해야 하는 임시 가치 프로젝트의 확인 및 승인이 수행되어야 합니다2 한 가지 방법으로 결정되었습니다

10.7.2 법률에 따라 입찰이 요구되지 않는 잠정 가치 프로젝트의 확인 및 승인이 수행되어야 합니다 2 한 가지 방법으로 결정되었습니다

아니요 3 방법: 레드벨벳 토토자가 직접 시행하는 임시 평가 프로젝트

레드벨벳 토토자가 직접 시행하는 가평가 프로젝트에 대한 합의 : 레드벨벳 토토서에 서명하기로 합의함 。

10.8 잠정 금액

임시 금액 사용에 관한 레드벨벳 토토 당사자 간의 합의:건설 레드벨벳 토토 체결 시 아직 결정되지 않았거나 예측할 수 없는 필수 자재, 장비 및 서비스 조달, 건설 중 발생할 수 있는 프로젝트 변경, 레드벨벳 토토에서 합의된 조정 요소 발생 시 프로젝트 가격 조정 및 청구 비용, 현장 비자 확인 등에 사용됩니다

11.가격 조정

11.1 시장 가격 변동으로 인한 조정

시장 가격 변동에 따른 레드벨벳 토토 가격 조정 여부에 대한 합의:예 。

시장 가격 변동으로 인한 레드벨벳 토토 가격을 조정하려면 다음을 채택해야 합니다 2 레드벨벳 토토 가격을 조정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

아니요 2 방법: 비용 정보를 사용하여 가격을 조정합니다

（2) 기본 가격에 대한 합의:GB50500-2013"건설 프로젝트 수량 가격 명세서" 관련 조항 。

특약 조항: ①레드벨벳 토토자가 가격 명세서 또는 예산에 명시한 자재 단가가 기준 가격보다 낮은 경우: 특약 조항 레드벨벳 토토 이행 중 자재 단가의 인상은 기준 가격을 기준으로 하며 이를 초과합니다5 %또는 자재 단가의 감소가 수량 명세서 또는 예산 문서에 명시된 자재 단가를 초과하는 경우5 %, 초과분은 그에 따라 조정됩니다

②레드벨벳 토토자가 수량 명세서 또는 예산에 기재한 자재 단가가 기준 가격보다 높은 경우: 특약 조항 레드벨벳 토토 이행 중 자재 단가 감소는 기준 가격을 기준으로 하며 이를 초과합니다5 %, 자재 단가 인상은 수량 명세서나 예산 문서에 명시된 자재 단가를 기준으로 합니다5 %, 초과분은 그에 따라 조정됩니다

3레드벨벳 토토자가 단가 또는 예산에 기재한 자재단가가 기준단가와 동일한 경우: 특약조항 레드벨벳 토토이행 중 자재단가의 증감은 기준단가를 기준으로 하며 ± 5%, 초과분은 그에 따라 조정됩니다

12. 레드벨벳 토토 가격, 측정 및 지불

12.2 선불결제

12.2.1 선불금 지급

선지급 비율 또는 금액:없음 。

12.3 측정

12.3.1 측정 원리

공학 수량 계산 규칙:"일반 이용 약관"과 동일 。

12.3.2 측정주기

측정 주기에 대한 합의:"일반 이용 약관"과 동일 。

12.3.3 단가 레드벨벳 토토 측정

단가 레드벨벳 토토 측정에 대한 합의:"일반 이용 약관"과 동일 。

12.3.4 일시금 레드벨벳 토토의 측정

총 가격 레드벨벳 토토 측정에 대한 합의:"일반 용어"와 동일 。

12.3.5 일괄 레드벨벳 토토에서 지불 내역표를 채택하여 지불을 측정하는 경우 조항 12.3.4 항목 [일시금 레드벨벳 토토 측정]이 측정하는 데 동의합니다:예 。

12.3.6 기타 가격 형태 레드벨벳 토토의 측정

기타 가격 형태에 대한 측정 방법 및 절차:없음 。

12.4 프로젝트 진행 대금 지급

12.4.1 지불 주기

지불 주기에 관한 합의: "일반 약관" 및 "칭하이성 은달지황 프로젝트 건설 관리청 레드벨벳 토토 관리 방법"의 관련 조항과 동일 。

12.4.2 진행금 신청서 작성

진행금 신청서 작성에 관한 합의: "일반 약관" 및 "칭하이성 은달지황 프로젝트 건설 관리청 레드벨벳 토토 관리 방법"의 관련 규정과 동일합니다

12.4.3 진행금 신청서 제출

（1) 단가레드벨벳 토토 진행금 신청서 제출 동의:"일반 이용 약관"과 동일 。

（2) 일괄레드벨벳 토토 진행금 신청서 제출에 관한 동의서:"일반 이용 약관"과 동일 。

（3) 기타 가격 형태에 대한 진행금 신청 양식 제출에 대한 동의: "일반 약관"과 동일 。

12.4.4 결제 진행 검토 및 결제

（1) 감독자가 레드벨벳 토토자에게 검토하고 제출하는 데 걸리는 시간 제한:'총칙' 및 '청해성 대지황공정건설청 레드벨벳 토토관리방법' 관련 규정과 동일합니다

레드벨벳 토토 개발자가 검토 및 승인을 완료하고 진행 지불 증명서를 발급하는 데 걸리는 기한은 "일반 약관" 및 "칭하이 대지황 프로젝트 건설 관리국의 레드벨벳 토토 관리 방법"의 관련 규정과 동일합니다 。

（2) 고용주가 진행금을 지불해야 하는 기한:'총칙' 및 '청해성 대지황공정건설청 전환레드벨벳 토토관리방법'의 관련 규정과 동일합니다

레드벨벳 토토자의 기성금 지연에 대한 청산 손해 배상 계산 방법:"일반 이용 약관"과 동일 。

12.4.6 결제 내역표 준비

2, 총 가격 레드벨벳 토토 지불 내역표 작성 및 승인:"일반 이용 약관"과 동일 。

3, 단가레드벨벳 토토서 총액항목 지급내역표 작성 및 승인:"일반 용어"와 동일 。

13수락 및 엔지니어링 시운전

13.1 부분 프로젝트 수락

13.1.2 감독자가 적시에 승인 검사를 수행할 수 없는 경우 사전에 수행해야 합니다24서면 연장 요청 제출 시간입니다

최대 연장 시간은 다음을 초과할 수 없습니다:48 시간

13.2 수료 승인

13.2.2 완전한 수락 절차

완료 승인 절차에 대한 합의:"일반 이용 약관"과 동일 。

레드벨벳 토토자가 본 레드벨벳 토토에 따라 완료 승인을 조직하고 프로젝트 승인 인증서를 발급하지 못한 경우 지체상금 계산 방법:"일반 이용 약관"과 동일 。

13.2.5 프로젝트 전체 및 일부 전송 및 수신

레드벨벳 토토자가 프로젝트를 레드벨벳 토토자에게 넘겨주는 시간 제한: "일반 약관"과 동일 。

레드벨벳 토토자가 본 레드벨벳 토토에 규정된 대로 프로젝트의 전부 또는 일부를 수락하지 않는 경우, 지체상금 계산 방법은 다음과 같습니다"일반 이용 약관"과 동일 。

레드벨벳 토토자가 프로젝트를 제때에 인도하지 못한 경우, 지체상금 계산 방법은 다음과 같습니다:"일반 용어"와 동일 。

13.6완료 및 종료

13.6.1완료 및 종료

레드벨벳 토토자가 작업을 완료하고 종료하는 데 걸리는 시간 제한:"일반 이용 약관"과 동일 。

14.완료 정산

14.1 완료 정산 신청서

레드벨벳 토토자의 완료 정산 신청서 제출 마감일:"일반 용어"와 동일 。

완료 정산 신청서에 포함되어야 할 내용:"일반 이용 약관"과 동일 。

14.2 완료 정산 검토

고용주가 완료 지불 신청서를 검토하고 승인해야 하는 마감일: "일반 이용 약관"과 동일 。

고용주가 완료 지불을 완료해야 하는 기한:"일반 용어"와 동일 。

완료 지불 증명서에 대한 이의제기 검토 방법 및 절차: "일반 이용 약관"과 동일 。

14.4 최종 정산

14.4.1 최종 정산 신청서

레드벨벳 토토자가 제출한 최종 정산 신청서 사본 수: 4 설정 。

레드벨벳 토토자가 최종 합의 신청서 제출 마감일: "일반 약관"과 동일 。

14.4.2 최종정산증명서 및 결제

（1) 레드벨벳 토토자가 최종 정산 신청서 승인을 완료하고 최종 정산 증명서를 발급해야 하는 기한: "일반 용어"와 동일 。

（2) 레드벨벳 토토자가 지불을 완료해야 하는 기한: "일반 이용 약관"과 동일 。

15.결함 책임 기간 및 보증

15.2 결함 책임 기간

결함 책임 기간의 특정 기간:1 연도 。

15.3 품질 보증금

보증금 보류 여부에 대한 합의: 예 프로젝트가 완료되기 전에 레드벨벳 토토자는 다음을 수행해야 합니다 3.7 이행보증을 제공하는 경우 레드벨벳 토토자는 동시에 프로젝트 품질 보증금을 확보할 수 없습니다

15.3.1 레드벨벳 토토자가 양질의 보증금을 제공하는 방법

보증금은 다음과 같습니다 2 방법:

（2）3 %프로젝트 자금;

15.3.2 품질 보증금 보류

품질 보증 보증금은 다음과 같이 보류됩니다 1 방법:

（1) 프로젝트 진행금 지급 시 하나씩 원천징수됩니다 이 경우 보증금의 산정기준에는 선지급금액, 공제금액, 가격조정금액은 포함되지 않습니다

품질 보증금에 관한 추가 레드벨벳 토토: 없음 。

15.4 보증

15.4.1 보증 책임

프로젝트 보증 기간은: 1 연도 。

15.4.3 수리 공지

레드벨벳 토토자가 보증 통지를 받고 프로젝트 현장에 도착하는 데 필요한 합리적인 시간: 알림을 받은 후 48 몇 시간 내에 프로젝트 현장에 도착 。

16.레드벨벳 토토 위반

16.1 레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반

16.1.1 레드벨벳 토토자가 레드벨벳 토토을 위반하는 상황

레드벨벳 토토자가 레드벨벳 토토을 위반하는 기타 상황: 없음 。

16.1.2 레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임

레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임을 부담하고 계산하는 방법:

（1)레드벨벳 토토자의 사유로 인해 예정된 시작일을 지키지 못했습니다 7 건설 시작 통지가 며칠 내에 발행된 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 이용 약관"과 동일 。

（2) 레드벨벳 토토자가 레드벨벳 토토에 합의된 대로 레드벨벳 토토 가격을 지불하지 않음으로 인한 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 용어"와 동일 。

（3) 레드벨벳 토토자가 조항을 위반함 10.1 [변경범위] 조항 (2) 레드벨벳 토토, 취소된 작업을 본인이 수행하거나 타인이 수행한 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 이용 약관"과 동일 。

（4) 고용주가 제공한 자재 및 엔지니어링 장비의 사양, 수량 또는 품질이 레드벨벳 토토을 준수하지 않거나 고용주의 사유로 인해 배송 날짜가 지연되거나 배송 장소가 변경되는 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 이용 약관"과 동일합니다

（5) 고용주의 레드벨벳 토토 위반 및 공사 중단으로 인한 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 약관"과 동일 。

（6) 레드벨벳 토토자가 정당한 사유 없이 합의된 기한 내에 재개 지시를 내리지 않아 레드벨벳 토토자가 작업을 재개할 수 없는 경우 레드벨벳 토토 위반에 대한 책임: "일반 이용 약관"과 동일 。

（7) 기타:없음 。

16.1.3 레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반으로 인한 레드벨벳 토토 해지

레드벨벳 토토업체 언론16.1.1항목 [레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반 상황]은 공사를 끝까지 중단하기로 합의했습니다 7 레드벨벳 토토자가 여전히 레드벨벳 토토 위반을 시정하지 못하고 레드벨벳 토토의 목적을 실현할 수 없는 경우 레드벨벳 토토자는 레드벨벳 토토을 종료할 권리가 있습니다

16.2 레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반

16.2.1 레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반 상황 레드벨벳 토토자의 레드벨벳 토토 위반에 대한 기타 상황:"일반 이용 약관"과 동일 。

16.2.2 레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임

레드벨벳 토토 위반에 대한 레드벨벳 토토자의 책임을 가정하고 계산하는 방법: "일반 이용 약관"과 동일 。

16.2.3 도급업자의 레드벨벳 토토 위반으로 인한 레드벨벳 토토 해지

레드벨벳 토토자가 레드벨벳 토토을 위반한 경우 레드벨벳 토토 종료에 관한 특별 합의: 없음 。

17.불가항력

17.1 불가항력 확인

일반 레드벨벳 토토 조건에 규정된 불가항력 사건 외에도 불가항력으로 간주되는 기타 상황: 없음 。

17.4 불가항력으로 인한 레드벨벳 토토 취소

레드벨벳 토토이 종료된 후 고용주는 고용주가 지불해야 할 지불에 동의하거나 결정해야 합니다 28 일 이내에 결제를 완료하세요

18보험

18.1 엔지니어링 보험

프로젝트 보험에 관한 특별 레드벨벳 토토: 레드벨벳 토토자는 상해보험에 가입해야 하며, 비용은 레드벨벳 토토자가 부담합니다 。

18.3 기타 보험

기타 보험 레드벨벳 토토에 관하여: 레드벨벳 토토자가 임의로 결정하며 비용은 총 레드벨벳 토토 가격에 포함되며 고용주는 별도로 지불하지 않습니다 。

레드벨벳 토토자가 건설 장비 등에 대해 재산 보험에 가입해야 하는지 여부: 결정하는 것은 레드벨벳 토토자에게 달려 있습니다 해당 비용은 총 레드벨벳 토토금액에 포함되어 있으며 사업주가 별도로 지급하지 않습니다 。

18.7 통지 의무

보험 레드벨벳 토토 변경 시 통지 의무에 대한 합의: "일반 이용 약관"과 동일 。

20.분쟁 해결

20.3 분쟁 검토

레드벨벳 토토 당사자들이 결정을 위해 프로젝트 분쟁을 분쟁 검토 패널에 제출하는 데 동의하는지 여부: 그렇습니다

20.3.1 분쟁 검토 패널의 결정

분쟁 검토 패널 구성원 결정: "일반 이용 약관"과 동일 。

분쟁 검토자 선택 시간 제한: "일반 이용 약관"과 동일 。

분쟁 검토 팀 구성원의 보수를 부담하는 방법: "일반 이용 약관"과 동일 。

기타 레드벨벳 토토: 없음 。

20.3.2 분쟁심사위원회의 결정

이 항목에 관한 레드벨벳 토토 당사자 간의 합의: "일반 이용 약관"과 동일 。

20.4 중재 또는 소송

레드벨벳 토토 및 레드벨벳 토토 관련 사항으로 인해 발생하는 분쟁은 다음과 같이 처리됩니다 2 세 가지 해결 방법:

（1) 중재위원회에 중재를 신청합니다

（2)는 관할 인민법원에 소송을 제기합니다

모집 라벨 사람: 칭하이 다지황 공정종합개발센터 

장소    주소:시닝시 쿤룬로

링크 부서 사람: 진씨

전기    단어:0971-6161431

입찰 기관: 산시성현성프로젝트관리유한회사

장소    주소:사우스 스트리트69아니요

링크 부서 사람: 첸 일                    

전기    단어: 0971-8201103 13897398737

2019연도 3 월 15일